VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY NA ZHOTOVENIE FOTOVOLTICKÝCH SYSTÉMOV

SPOLOČNOSTI PV SERVICE PLUS s.r.o., IČ 03293734, so sídlom Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

ZÁKAZNÍKOM – NEPODNIKATEĽOM

Preambula

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej rovnako „VOP“ alebo „Všeobecné obchodné podmienky“) určujú časť obsahu záväzkového vzťahu, ktorý bol založený zmluvou o dielo, ktorej predmetom je zhotovenie Fotovoltického (ďalej rovnako „FV“) systému a ktorá na tieto VOP odkazuje (ďalej rovnako „Zmluva o dielo“).

Čl. I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom Zmluvy o dielo je zhotovenie diela spoločnosťou PV SERVICE PLUS s.r.o. (ďalej rovnako „zhotoviteľ“) pre objednávateľa, ktoré spočíva v kompletnej dodávke a inštalácii Fotovoltického (ďalej rovnako „FV“) systému.
2. Zhotoviteľ vykoná dielo osobne alebo prostredníctvom tretích osôb, pritom však objednávateľovi zodpovedá za riadne zhotovenie diela tak, jako v prípade, že by dielo zhotovovala sama.

Čl. II.

Lehota na zhotovenie diela

1. Zhotoviteľ je povinný bezprostredne po zhotovenie diela, vykonanie skúšobnej prevádzky a protokolárnom odovzdania diela zaškoliť obsluhu a obstarat vyhotovenie revíznej správy.
2. Na lehotu, vo ktoré dôjde k zhotovenie diela má vliv konanie a nečinnosť objednávateľa a rovnako nasledujúce okolnosti:

a) konanie či nečinnosť objednávateľa, ktoré spôsobilo dôvodné prerušenie prác na diele, mezi ktoré patří najmä nevhodný príkaz alebo nevhodný pokyn objednávateľa, neposkytnutí potrebné súčinnosti objednávateľom, iné nesplnenie zmluvných či zákonných povinnosťou objednávateľom, prerušenie prác spôsobené nevhodným príkazom objednávateľa alebo nesplněním povinnosťou ze strany objednávateľa, ktorá predstavuje predpoklad pre zhotovenie diela; zhotoviteľ má pritom právo na úhradu nákladov spojených s prerušením prác;

b) nečinnosť alebo nedostatočná súčinnosť štátnych orgánov alebo prevádzkovateľa distribuční siete, ktoré spôsobí nemožnosť vykonávanie prác na diele alebo dôvodné prerušenie prác na diele;

c) absence nevyhnutných súhlasov alebo povolenie štátnych orgánov alebo prevádzkovateľa distribuční sústavy,

d) relevantní zákaz alebo nesúhlas štátnych orgánov alebo prevádzkovateľa distribuční sústavy začať alebo pokračovať v vykonávania diela;

e) zásah tretích osôb do úradných konanie, vyvolanie sporů, námitek, alebo iného obdobného konanie treťou osobou vo stavebnom konanie, inženýrské činnosti, počas realizace výstavby diela a/ alebo kolaudačního konanie, za ktoré neodpovídá zhotoviteľ a v ktorého důsledku nebolo možné začať alebo pokračovať v vykonávania diela;

f) potřeba vytvořit a/alebo zabezpečiť podmienky pre riadne vykonávania diela v důsledku zmien všeobecne záväzných právnych přepisů;

e) okolnosti vyšší moci a iné okolnosti znemožňujúce vykonávania diela (napr. okolnosti stavebného, technického, archeologického, geologického alebo iného obdobného charakteru, ktoré objektívne vyvolajú zmenu v projektové dokumentaci, zmenu stavebného řešení, resp. zmenu podmienok stavebného povolenie a pod.);

g) nepříznivé poveternostné podmienky znemožňujúce vykonávanie prác pri zhotovenie diela bezpečně (v souladu s BOZP zhotoviteľa alebo objednávateľa a hygienickými normami), efektivně a technologicky správně (pri respektování technologických omezení daných použitými materiály, komponenty a inými součástmi diela) – napríklad nevhodné vonkajšie teploty vzduchu, silný vietor, dážď, sneženie, námraza a další;

i) nedostatok potřebného množství komponentov diela, iných součástí diela alebo materiálu, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela s tím, že uvedený stav

– nebol způsoben zaviněním na straně zhotoviteľa,

– je způsoben zpožděním dodávok komponentov diela a dalších prvků nevyhnutných pre zhotovenie diela (napríklad inštalačného materiálu, keď zpoždění je spôsobené najmä omeškaním subdodávateľa zhotoviteľa s ich dodaním), neočakávaným a náhlym nedostatkom alebo nedostupnosťou komponentov diela a dalších prvků nevyhnutných pre zhotovenie diela,

– vznikl v důsledku politických rozhodnutie, sankcí, embarg, epidemie alebo války či iného ozbrojeného konfliktu v zemích, ktoré sú rozhodující pre tuzemské dodavatelsko-odběratelské vztahy, alebo v zemích, z nichž mali pocházet komponenty alebo iné součásti diela alebo ich časti,

– je způsoben nedostatkom surovin nevyhnutných pre výrobu, či

– je způsoben významným zpožděním námořní, letecké alebo kamionové dopravy,

jakož i další okolnosti výslovně neuvedené, v jejichž důsledku nastane objektívne nemožnosť vykonávať, zhotovit či dokončit dielo.

O lehotu, po ktorú trvají výška uvedené okolnosti se lehota pre zhotovenie diela podľa zmluvy o dielo prodlužuje.

3. Zhotoviteľ je povinný dielo (FV systém) zprovoznit spravidla v deň umožnenie trvalej prevádzky (ďalej rovnako „UTP“) provozovatelem príslušné distribuční sústavy, se ktorým má objednávateľ uzavretú smlouvu a od ktorého má objednávateľ vydané súhlasné stanovisko k pripojenie FV systému (fotovoltické výrobne), jejíž zhotovenie je predmetom diela, najneskôr však do jednoho týdne od UTP. Zhotoviteľ je povinný takto zprovozněné dielo protokolárne odovzdať a objednávateľ je povinný zprovozněné dielo protokolárne prevziať.

Čl. III.

Zmeny predmetu plnenia

Čl. IV.

Povinnosti a vyhlásenia zmluvných strán zmluvy o dielo

1. Smluvní strany sú povinny uvádět a poskytovat vo zmluve o dielo a pri komunikaci s druhou zmluvnou stranou jen pravdivé, úplné a aktuálne informácie a podklady. Pro prípad zmeny již poskytnutých informácií či podkladov je zmluvná strana povinná informovat druhou zmluvný stranu o takové zmene bez zbytočného odkladu.
2. Zhotoviteľ je vzhľadom k svému predmetu podnikání oprávnený poskytovat plnění podľa zmluvy o dielo a spĺňa všetky podmienky a požiadavky vo zmluve o dielo stanovené a je oprávnený zmluvu o dielo uzavrieť a riadne plnit záväzky v ní obsažené a z ní vyplývající.
3. Zhotoviteľ je povinný se pečlivě a důkladně osobne seznámit s miestnymi podmínkami, vo ktorých bude dielo vykonávať. Na základe informácií, se kterými se mohol zjevně seznámit na mieste alebo ktoré mu objednávateľ zpřístupnil v době uzavretie zmluvy o dielo a považuje miestne podmienky za vhodné k vykonania diela.
4. Objednávateľ spĺňa všetky podmienky a požiadavky vo zmluve o dielo stanovené a rovnako podmienky a požiadavky dotačního programu Nová zelená úsporám, podoblast podpory C3 – Fotovoltické systémy.
5. Pro prípad, že se akékoľvek informácie a podklady poskytnuté ktoroukoľvek ze zmluvných strán vo zmluve o dielo alebo poskytnuté zmluvnou stranou na základe zmluvy o dielo ukáží být nepravdivými, neúplnými či neaktuálnymi, zodpovedá ta zmluvná strana, ktorá takové informácie a podklady poskytla, druhé zmluvný straně za ujmu vzniknutú v súvislosti s takovým konaním.

Čl. V.

Súčinnosť objednávateľa a zhotoviteľa

1. Objednávateľ je povinný poskytnout zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť v rozsahu nutném pre zhotovenie diela. Za nevyhnutnú súčinnosť se považuje najmä poskytnutí všetkých podkladov a informácií potrebných a vhodných pre riadne zhotovenie diela, vpuštění zhotoviteľa, jeho zamestnancov a subdodávateľov na miesto plnění, vpuštění zhotoviteľa, jeho zamestnancov a subdodávateľov na miesto montáže (strecha alebo jiná plocha stanovená k montáži, technická místnost, v níž budou inštalované meniče a pod.), jakož i na miesto uloženie (uskladnenie) komponentov a nářadí nevyhnutného pre zhotovenie diela v uzamykateľných priestoroch zhotoviteľa, umožnenie přístupu zhotoviteľa a jeho zamestnancov k uloženým komponentům a nářadí.
2. V době uloženie komponent FV systému, inštalačného materiálu a nářadí v priestoroch či na pozemku miesta plnění zodpovedá objednávateľ zhotoviteľovi za škodu, ktorá prípadne vznikne na věcech takto uložených.
3. Objednávateľ je povinný strpět inštalácii FV systému na miestach, na nichž bola inštalácia předjednána v rámci obhlídky miesta plnění. Objednávateľ je povinný strpět takové zásahy do budovy, ktoré sú nevyhnutné pre vedení a umiestnenie kabeláže a připevnění FV panelov a dalších komponentov FV systému. Umožnění a strpění inštalácia FV systému a strpění nevyhnutných zásahů do budovy se považujú za súčinnosť objednávateľa.
4. Zhotoviteľ je povinný vykonávať potrebné zásahy do budovy pri zhotovenie diela v minimálním možném rozsahu a spôsobom, pri ktorom budou respektovány oprávnené zájmy objednávateľa.
5. O dobu, po ktorú nebude zhotoviteľovi poskytnuta súčinnosť objednávateľa podľa tohoto ustanovení se prodlužuje lehota plnění zhotoviteľa podľa zmluvy o dielo.

Čl. VI.

Vykonávanie diela

1. Vykonávanie diela bude riadiť osoba s nevyhnutným oprávněním, odborné práce pak budou vykonávať iba osoby disponující nevyhnutným oprávněním. Vykonávanie diela bude uskutečňováno v souladu se všeobecně závaznými normami a predpisy, a jednotlivé komponenty FV systému budou spĺňať ČSN. Vykonávanie diela bude uskutečňováno v souladu s predpisy o požiarnej ochrane a bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci. Při vykonávania diela bude zachován poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody spôsobené na majetku objednávateľa a na majetku tretích osôb činnosťou či opomenutím zhotoviteľa alebo osôb, ktoré použil k vykonania diela. Při vykonávania diela budou dodržiavané predpisy o odpadech a všetok odpad bude zlikvidovaný vo vo vlastnej réžii zhotoviteľa zákonom stanoveným spôsobom.
2. Zhotoviteľ prohlašuje, že má k dni zahájení vykonávania diela dohodnutú všetku zákonom předepsanou poistnú ochranu, najmä platne uzavreté poistenie zodpovednosti za škody spôsobené svou prevádzkovou činnosťou a poistenie týkající se ochrany stavenisko, na kterém bude dielo prováděno, najmä poistenie proti krádeži a vandalizmu a poistenie zodpovednosti za škodu na diele alebo v súvislosti s ním a poistenie zodpovednosti z prevádzky diela najmä s ohľadom na možné poškodenie budovy a/alebo iných nehnuteľností v blízkosti stavenisko, a to v dostatečné výške vzhľadom na rozsahu rizika na prováděném diele.
3. Zhotoviteľ je oprávnený objednávateľovi navrhnout prípadné dílčí zmeny v technickom řešení diela, v jejichž důsledku však nedôjde k zmene hlavních technických parametrů diela, jeho užitných vlastností, kvality a schváleného architektonického uspořádání diela a ktoré nebudou mít za následok zvýšenie ceny diela ani nebudou mít jakýkoliv vliv na podmienky vykonanie a fungování diela stanovené v príslušných již vydaných souhlasech, povoleniach a dalších záväzných rozhodnutích. O vykonanie takovýchto zmien bude uzavretý písomný dodatok k zmluve o dielo. Objednávateľ se zavazuje bezdôvodne neodmítnout uzavretie takového dodatku.

Čl. VII.

Koordinátor

1. Zodpovědnou a splnomocnenou osobou zastupujúca zhotoviteľa na stavenisku bude koordinátor. Koordinátor komplexně zabezpečuje komunikaci a koordinaci s objednávateľom ohľadom priebehu výstavby na stavenisku v mieste vykonávania diela. Jméno a příjmení koordinátora zhotoviteľ objednávateľovi oznámi pri prevzatí stavenisko. Zhotoviteľ má právo změnit v priebehu vykonávania diela osobu koordinátora a oznámiť takovou zmenu objednávateľovi.
2. Koordinátor má postavení stavbyvedúceho.
3. Koordinátor zastupuje pri vykonávania diela zhotoviteľa vo věcech technických a stavebných a v týchto otázkách je oprávnený komunikovat s objednávateľom či jeho zástupcem a vykonávať za zhotoviteľa nevyhnutná rozhodnutie.

Čl. VIII.

Splnenie záväzku zhotoviť dielo

1. Zhotoviteľ splní svůj záväzok zhotoviť dielo odovzdaním diela – dokončeného a funkčného FV systému objednávateľovi v mieste plnění. O odovzdania diela bude vyhotoven odovzdávací protokol. Odmítne-li objednávateľ dielo prevziať alebo podpísať odovzdávací protokol bez vážných dôvodov, keď vážnými dôvody sú vady diela významne nepříznivě ovlivňující jeho funkčnosť, je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo splněn riadnym dokončením diela a úspěšným vykonaním skúšobnej prevádzky. Znemožní-li objednávateľ zhotoviteľovi vykonať skúšobná prevádzka diela, splní zhotoviteľ záväzok zhotoviť dielo riadnym dokončením diela.
2. Objednávateľ je povinný na výzvu zhotoviteľa riadne dokončené dielo prevziať. Řádným dokončením diela se rozumí vykonanie kompletného diela bez vád a nedorobkov, ktoré nebrání funkčnosti diela. Pokud se pri předávání diela vyskytnou na diele nepodstatné drobné vady a nedorobky, ktoré nebrání funkčnosti diela, je objednávateľ povinný dielo prevziať s tím, že tieto drobné vady a nedorobky budou uvedeny v odovzdávacom protokole. Zhotoviteľ je povinný vyvinout rozumně požadovatelné úsilí k odstránenie drobných vád a nedorobkov do umožnenie trvalej prevádzky FV systému. Dnem zhotovenie diela přechází nebezpečí vzniku škody, poškodenie, zničenie, straty a náhodné zkázy diela na objednávateľa.
3. Zhotoviteľ následne vykoná zaškolenie obsluhy a odovzdá jí manuál na obsluhu fotovoltického systému.
4. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k dielu, jakož i k jeho jednotlivým častiam až úplným zaplatením ceny za dielo.

Čl. IX.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. V prípade omeškanie objednávateľa s úhradou ktorejkoľvek časti ceny za dielo je objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z sumy, ohľadom níž je objednávateľ v omeškaní s platením, za každý začatý deň omeškanie.
2. Cena za dielo uvedená vo zmluve o dielo se skládá ze dvou časťou:

a) cena stanovená položkovým rozpočtom v časti za materiál (fotovoltické panely, konstrukce, striedače, rozvádzače a inštalačný materiál) a v časti za práce a ostatní služby (montáž, licence, doprava a manipulační technika),

b) cena stanovená položkovým rozpočtom v časti „cena za pripojenie do siete“ (inštalácia a zapojení FVE do siete) je stanovená cenovým odhadom.

3. V prípade potrebných víceprací alebo použitie iných než odsouhlasených materiálov a zmien skladeb konstrukcí na žiadosť objednávateľa, alebo v prípade iných než očekávaných nákladov souvisejících se zhotovením alebo zprovozněním diela (napr. specifické požiadavky projektu v oblasti statiky, požiarnej bezpečnosti alebo v iné oblasti, specifické podmienky pripojenie diela do siete stanovené distribucí a podobně), ktoré zhotoviteľ nemohol objektívne predvídať v době uzavretie zmluvy o dielo a jejichž vynaloženie nemohol zabránit ani pri vynaloženie všetky odbornej starostlivosti, jakož i v prípade nárůstu cen komponentov či materiálu, z nichž bude dielo zhotoveno, o více než 10 %, má zhotoviteľ právo požadovať věcně odôvodnené zvýšenie ceny, keď tak môže učinit maximálně v rozsahu 10 %. Pro uvedené prípady tedy zhotoviteľ nezaručuje záväznosť rozpočtu. Nastane-li kterákoli z výška uvedených skutočností, a to buď samostatně alebo kumulativně, ktorá by alebo ktoré by spôsobilo navýšenie ceny za dielo o více než 10 %, majú obě zmluvné strany povinnosť začať konanie o uzavretie dodatku k zmluve o dielo, ktorým bude navýšená cena za dielo reflektující výška uvedenou zmenu rozhodujúcich skutočností. V prípade, že se zmluvné strany vo výška uvedené situaci nedohodnú na zmene ceny za dielo, majú obě zmluvné strany právo odstúpiť od zmluvy o dielo.
4. Veškeré platby ceny za dielo a jejích časťou hradí objednávateľ výhradne bezhotovostným prevodom na bankový účet zhotoviteľa uvedený vo zmluve o dielo alebo na faktúre, a to na základe faktúry vystavené zhotoviteľom. Zhotoviteľ nepřijímá platby v hotovosti ani iné platby pri osobním kontaktu s objednávateľom, najmä platobné kartou. Pracovníci zhotoviteľa ani jeho subdodavatelé nejsou oprávněni platby od objednávateľa přijímat. Platba se považuje za uhrazenou dnem jejího pripísanie na účet zhotoviteľa.

Čl. X.

Záručná doba a podmienky

1. Záruční doba začíná plynúť dnem úspěšného skúšobnej prevádzky diela. Nebude-li umožnený skúšobná prevádzka, začína záručná doba plynúť dnem riadneho dokončení diela.
2. Objednávateľ stráca práva z vád okamžikem zásahu do FV systému treťou osobou odlišnou od zhotoviteľa, jeho zamestnanca či inak zhotoviteľom zmocněné osoby. Okamžikem zásahu do FV systému treťou osobou zaniká záruka podľa zmluvy o dielo.
3. Objednávateľ je povinný reklamovat vady diela písomnou reklamáciou zaslanou zhotoviteľovi, a to bez zbytočného odkladu poté, čo vady zistí. Objednávateľ môže požadovať vykonanie náhradného diela bez vady alebo opravu diela, ibaže je zvolený spôsob odstránenie vady nemožný alebo vo srovnání s druhým spôsobom odstránenie vady neprimerane nákladný; vhodnosť spôsobu odstránenie vady se posoudí najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by dielo mělo bez vady, a fakt, zda môže být druhým spôsobom vada odstránená bez značných obtíží pre objednávateľa.
4. Zhotoviteľ je povinný se do tří pracovných dní od doručenie reklamácia dostavit na miesto plnění a vykonať analýzu reklamované vady; vo stejné lehote zhotoviteľ oznámi objednávateľovi termín a spôsob odstránenie vady. Zhotoviteľ môže odmietnuť vadu odstrániť, je-li to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by dielo mělo bez vady. Zhotoviteľ odstráni vadu vo lehote primerané povahe vady. Lehota pre odstránenie vady se prodlužuje o dodacie lehoty komponentov nevyhnutných k odstránenie vady. O odstránenie vady zhotoviteľ písomne upovedomí objednávateľa, prípadne jej prizve k kontrole odstránenie vady. Vada se považuje za odstránenú k okamžiku opětovné plné funkčnosti FV systému.
5. Objednávateľ však nie je oprávnený požadovať vykonanie náhradného diela, ak predmet diela vzhľadom na jeho povahe nemožno vrátit alebo odovzdať zhotoviteľovi.
6. Objednávateľ môže požadovať primeranú slevu alebo odstúpiť od zmluvy o dielo, ak:

a) zhotoviteľ vadu odmietol odstrániť alebo ji neodstranil,

b) se vada projeví opakovaně, keď za opakované projevení vady se považuje výskyt totožné alebo obdobné vady více než třikrát v krátkom časovom odstupe alebo více než pětkrát v dlhšom časovom odstupe.

c) výskyt vady má povahu podstatného porušenie zmluvy, alebo

d) je z prohlášení zhotoviteľa alebo z okolností zjevné, že vada nebude odstránená v primerané době alebo bez značných obtíží pre objednávateľa.

Objednávateľ je pri uplatnění práv z vád oprávnený odstúpiť od smlouvy jen v prípade, že je odstúpenie odôvodnené vadou, ktorá způsobuje nefunkčnosť FV systému.

7. Přiměřená sleva se určí jako rozdiel mezi hodnotou věci bez vady a chybné věci, ktorú objednávateľ dostal.
8. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi náklady vynaložené zhotoviteľom v důsledku nedůvodně vytknuté vady objednávateľom, tedy vytknutí nedostatku, ktorý nie je vadou diela. Výše nákladov je stanovená v ceníku dostupném na internetových stránkach zhotoviteľa www.pvserviceplus.cz.

Čl. XI.

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy o dielo odstúpiť, ak zhotoviteľ porušil povinnosť odovzdať riadne dokončené dielo, keď tak zhotoviteľ neučiní ani v dodatečné lehote, jejíž délka bude reflektovat dôvody omeškanie zhotoviteľa se zhotovením diela, ak omeškanie zhotoviteľa bude predstavovať podstatné porušenie zmluvy. Objednateli nesvědčí právo odstúpiť od smlouvy z výška uvedeného důvodu, ak je dielo zhotoveno do té míry, že sú fotovoltické panely v podstatné časti namontovány na mieste plnění (streche či iné k tomu určené ploše).
2. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od smlouvy v prípade, že objednávateľ je v omeškaní s úhradou ceny za dielo, ak objednávateľ svůj záväzok nesplní v dodatečné lehote 14 dní a rovnako v prípade, že se ukáže, že objednávateľ nebude schopen dohodnutú cenu uhradiť a objednávateľ zhotoviteľovi neposkytne primeranú jistotu.
3. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od smlouvy v prípade, že objednávateľ zmaří zhotovenie diela tím, že zhotoviteľovi neposkytne dohodnutú súčinnosť a neposkytnutí súčinnosti bude mít povahu podstatného porušenie zmluvy, napríklad že zhotoviteľovi neposkytne materiál, ktorý pre vyhotovenie diela podľa zmluvy o dielo již vopred prevzal. V prípade odstúpenie od zmluvy o dielo podľa tohoto ustanovení je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi náklady, ktoré vznikly v súvislosti s plněním zmluvy o dielo (t. j. rozpracovanost, prípadné dílčí plnění) a škodu, ktorá nedokončením diela vznikla (vrátane ušlého zisku).
4. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od smlouvy v prípade, že je voči objednávateľovi vedena exekúcia v takovém rozsahu, ktorý vzbuzuje důvodnou obavu, že schopnost objednávateľa zaplatiť cenu za dielo bude ohrožena.
5. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy o dielo v prípade nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutie súdu o úpadku zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy o dielo v prípade nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutie súdu o úpadku objednávateľa.
7. Ak odstúpi zhotoviteľ od zmluvy o dielo, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi paušální náhradu vynaložených nákladov vo výške 5 % z ceny za dielo a zmluvnú pokutu vo výške 5 % ze dohodnuté ceny za dielo. Přesáhnou-li zhotoviteľom skutočne vynaložené náklady výška uvedenou paušální náhradu, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi náhradu nákladov vo skutečné výške. Zaplacení zmluvný pokuty nemá vliv na právo poskytovatele na náhradu škody v rozsahu presahujúcom zaplatenú zmluvnú pokutu podľa zmluvy o dielo.
8. Pokud zhotoviteľ poskytl objednávateľovi na základe zmluvy o dielo již dílčí plnění, ktoré nie je objednávateľ schopen poskytovateli vrátit, nie je zhotoviteľ povinný v prípade zániku zmluvného vzťahu odstúpením od smlouvy vrátit objednávateľovi odpovídající časť zaplacené ceny za dielo.

Čl. XII.

Ostatné ustanovenia

1. Objednávateľ má právo průběžně kontrolovat vykonávania diela a na zistené nedostatky upozornit zhotoviteľa žádostí o ich odstránenie písomne, prostredníctvom emailu: poptavky@pvsplus.cz.
2. Solární panely, striedače a baterie či bateriová úložiště se nestávají součástí stavby. Solární panely a striedače se stávají příslušenstvím stavby až úplným zaplatením ceny za dielo objednávateľom.
3. Závazkový vzťah založený Zmluvou o dielo se riadi českým právnom řádem, najmä pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
4. Žádná ze stran neodpovídá druhé straně za škody spôsobené mimořádnou nepředvídatelnou událostí, ani za škodu, ktorá je způsobena porušením právnych povinnosťou, k němuž došlo v důsledku existence nepřekonatelné prekážky, jak je specifikováno v § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, vrátane následujícího: vyšší moc, stávky, zásahy štátny moci, války, nepokoje, embarga, terorismus, zásahy civilních alebo vojenských úřadů, oheň, povodňové hurikány, tornáda, vietor o rychlosti nad 90 km/h, sopky, zemětřesení a nehody. Zhotoviteľ neodpovídá za zpoždění alebo porušenie povinnosti spôsobené konaním alebo opomenutím objednávateľa. Trvá-li však takováto prekážka déle než 30 dní, je zhotoviteľ oprávnený od zmluvy o dielo odstúpiť.
5. Smluvní strany sú povinny se dohodnout na zmene rozsahu diela vo smyslu jeho zmenšení a na primeranom proporcionálním zníženie ceny za dielo v prípade, že se ukáže, že dielo nemožno zhotovit vo sjednaném rozsahu (napríklad z důvodu, že podľa statického posudku nemožno strechu budovy alebo iné vodorovné či šikmé konstrukce, na níž (nichž) má být časť diela, a to fotovoltické panely s podkonstrukcemi, umístěna, zatížit spôsobom či v rozsahu, ktorý vyžaduje dohodnuté zhotovenie diela.
6. Zhotoviteľ požiada o UTP a zprovozní dielo až po úplném zaplatenie ceny za dielo.
7. Zhotoviteľ je povinný zpracovávat údaje poskytnuté objednávateľom v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dňa 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osôb v súvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu týchto údajů (GDPR) a tieto údaje shromažďovat, zpracovávat a uchovávat za účelem splnenie zákonných povinnosťou zhotoviteľa, splnenie povinnosťou zhotoviteľa podľa zmluvy o dielo a činnosťou se smlouvou souvisejících, a to iba po dobu nevyhnutne potrebnú, neudělí-li objednávateľ zhotoviteľovi súhlas v odlišném rozsahu. 8. Jestliže kterákoli zmluvná strana bude v súvislosti se závazkovým vztahem založeným Zmluvou o dielo vykonávať voči druhé zmluvný straně písomné podání či iný úkon (ďalej rovnako „Úkon“), je takovýto Úkon voči zmluvný straně, ktoré je Úkon adresován (ďalej jen „Adresát“) riadne učiněn doručením:

– prostredníctvom datové schránky Adresáta,

– prostredníctvom e-mailu objednávateľa uvedeného v záhlaví zmluvy o dielo, je-li Úkon doručován objednávateľovi,

– prostredníctvom e-mailu poptavky@pvsplus.cz, je-li Úkon doručován zhotoviteľovi,

– písomného vyhotovenie tohoto Úkonu osobne Adresátovi oproti podpisu Adresáta alebo jeho zasláním vo formě doporučeného dopisu na adresu sídla či na adresu doručovací, ktorá bola straně, ktorá Úkon vykonáva, naposledy známa, s výnimkou nasledujúcich Úkonů, u nichž platí nasledujúce specifická pravidla pre doručování:

Odstúpenie od zmluvy musí být doručeno Adresátovi prostredníctvom jeho datové schránky alebo osobne oproti podpisu Adresáta alebo zasláno vo formě doporučeného dopisu; další doručenie odstúpenie od smlouvy jiným spôsobom nie je tímto vyloučeno. Uplatnění vady v záručnej dobe (reklamácia) musí být zhotoviteľovi doručeno prostredníctvom e-mailu poptávky @pvsplus.cz; další doručenie reklamácia jiným spôsobom nie je tímto vyloučeno.

Faktury zhotoviteľa na e-mail objednávateľa uvedený v záhlaví zmluvy o dielo.

Úkony, ktoré nebudou doručeny ich vyzvednutím z datové schránky Adresáta alebo doručením prostredníctvom poskytovatele poštovních služeb, se považujú za doručené pátým dnem od dodanie do datové schránky, resp. pátým dnem od odeslání doporučeného dopisu. 9. V prípade, že mezi zhotoviteľom a objednávateľom dôjde k vzniku spotřebitelského sporu ze Zmluvy o dielo, ktorý se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, môže objednávateľ podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotrebiteľských sporů, ktorým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. 10. Zmeny zmluvy o dielo sú možné iba po vzájemné dohodě zmluvných strán, a to formou písomného dodatku. 11. Nevynutitelnost alebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce alebo ustanovení zmluvy o dielo neovlivní vynutitelnost alebo platnost ostatních ustanovení zmluvy o dielo. V prípade, že by akýkoľvek článek, odstavec, pododstavec alebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (najmä z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou zmluvné strany vzájemné konzultace a dohodnou se na právne přijatelném spôsobu vykonanie záměrů obsažených v takové časti smlouvy, ktoré pozbyla platnosti. 12. Pro prípad, že zmluva o dielo upravuje práva či povinnosti zmluvných strán odlišně od týchto Všeobecných obchodních podmienok, majú přednost ustanovení zmluvy o dielo pred ustanoveními týchto Všeobecných obchodních podmienok, vyjma ustanovení o odstúpenie od Zmluvy o dielo, keď ohľadom odstúpenie od smlouvy majú v prípade obsahové kolize přednost ustanovení uvedená vo VOP. 13. V prípade rozporu mezi vymezením diela vo zmluve o dielo a v položkovém rozpočtu má přednost vymezení uvedené vo zmluve o dielo.

Čl. XIII.

Účinnosť VOP

Tyto Všeobecné obchodné podmienky nabývají účinnosti dnem 01.01.2027.